temp

ИЗВЕЩЕНИЕ №02/10 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Октябрь  11, 2007
ИЗВЕЩЕНИЕ №02/10
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
11.01.2010 г.

Уважаемые господа!

МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, расположенный по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169, телефон (496) 541-40-36, планирует осуществить комплексную отделку зала заседаний для нужд МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД, путём запроса котировочной цены.

 

Наименование изделия

Состав материала

Размер в мм.

(Кол-во в шт.)

Изготовление мебели

1

Стол для заседания            (согласно дизайн проекта)

Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

5000 мм х 1600 мм

2

Стол для секретаря

Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

1

3

Тумба для выступлений

Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

1

Отделочные материал

4

Двери   (+наличник, карниз,  подпятники)

Массив Дуба + филенка шпонированное дубом МДФ или ДСП

2

5

Отделка  элементами декора  в зоне плазменных панелей

Массив дуба

1

6

Стеновая панель                 (с отделкой согласно дизайн - проекта)

 Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

27 метров погонных

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Обязательно наличие сертификатов соответствия, паспорта качества и соответствие требованиям Госстандарта России.

В цену товара должны войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных и неотъемлемых платежей, доставка и монтаж всех элементов отделки.

Максимальная цена контракта составляет – 498 000 рублей (Четыреста девяносто восемь тысяч рублей)

Источник финансирования: средства местного бюджета.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до исполнения сторонами обязательств по контракту.

Условия поставки товара: поставщик осуществляет доставку товара своим транспортом. Обеспечивает гарантийное обслуживание.

Место поставки товара: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169 каб. 204

Оплата услуг производится в соответствии с предоставленной сметой, по факту выполненных работ на основании акта приема-сдачи по выставленному Исполнителем счета в течении срока действия настоящего Контракта

Прием котировочных заявок осуществляется в письменной форме в виде предложений, или в форме электронного документа по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169, ком. 204. Поданная котировочная заявка регистрируется в соответствующем журнале, о чем выдается расписка в получении заявки, с указанием даты и времени получения, в качестве подтверждения получения заявки.

Дата начала подачи заявок – 11 января 2010 г.

Дата окончания подачи заявок – 17 января 2010 г.

Прием котировочных заявок осуществляется с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

Дата рассмотрения и оценки заявок – 18 января 2010 г. 16-00.

Срок подписания с победителем контракта – от 7 до 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: Котировочная заявка, проект муниципального контракта.

Форма котировочной заявки должна соответствовать приложению к извещению.

Председатель единой комиссии: Т.Н. Смирнова




ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению о проведении
котировки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)

____________2010 г.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица) участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

(контактная информация)

 

В МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1. Осуществить выполнение комплексных работ по отделке помещений для нужд МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД:

 

Наименование изделия

Состав материала

Размер в мм.

(Кол-во в шт.)

Изготовление мебели

1

Стол для заседания            (согласно дизайн проекта)

Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

5000 мм х 1600 мм

2

Стол для секретаря

Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

1

3

Тумба для выступлений

Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

1

Отделочные материал

4

Двери   (+наличник, карниз,  подпятники)

Массив Дуба + филенка шпонированное дубом МДФ или ДСП

2

5

Отделка  элементами декора  в зоне плазменных панелей

Массив дуба

1

6

Стеновая панель                 (с отделкой согласно дизайн - проекта)

 Массив Дуба + шпонированное дубом МДФ или ДСП

27 метров погонных

На сумму:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

В цену товара (услуг) входит уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных и неотъемлемых платежей, а так же доставка и монтаж всех элементов отделки.

С условиями оплаты, указанными в запросе котировочной цены, согласны.

«Поставщик»_______________________________ (подпись, печать)
                      должность, расшифровка подписи

 


ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

_____________________________________________________________________________

г. Сергиев Посад «___» _____________ 200__ г.

МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Душко Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава и решения совета депутатов городского поселения Сергиев Посад 01/01 от 17.07.2009г. с одной стороны и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с проведенным конкурсом (протокол от______ №____ ), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В рамках настоящего Контракта Поставщик обязуется передать, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплексные работы по отделке помещения зала заседаний (далее – Товар), в количестве и ассортименте согласно технического задания (приложение №1) на сумму ______________________________________________________

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями на основании заказов.

2.2. Заказ должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.

2.3. Указанный в п.п. 2.1 - 2.2 настоящего контракта заказ может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.

2.4. Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком в пределах административных границ муниципального образования городского поселения Сергиев Посад, в течении суток.

2.5. Доставка сборка и разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.6. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар.

2.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика.

2.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. После получения заказа Поставщик выставляет Заказчику счет на оплату Товара.

3.2. Цена Товара указывается в рублях, без НДС.

3.3. Оплата производится Заказчиком в рублях, в течении 10 банковских дней со дня получения Заказчиком выставленного счета, при условии наличия достаточных денежных средств на счете Заказчика. В случае отсутствия достаточных денежных средств оплата будет производиться по мере поступления денежных средств на счет заказчика предусмотренных на эти цели.

3.4. Заказчику предоставляется отсрочка по оплате поставляемого Товара в размере 15 дней от даты поставки товара, а в случае отсутствия финансирования до 90 дней.

3.5. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.

3.7. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. В течение 3 дней с момента получения заказа на поставку партии Товара поставить Товар по указанному Покупателем адресу.

4.1.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименте.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Оштрафовать Поставщика за ненадлежащее исполнение своих обязательств на сумму до 50 % от стоимости Товара, если со стороны Заказчика в адрес Поставщика в течении исполнения настоящего Контракта поступали замечания по качеству поставленного Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.3.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

5.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

5.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

6.2. Качество поставляемого по настоящему Контракту Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

6.3. При обнаружении Товара плохого качества при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком в срок, указанный в п. 5.1 настоящего Контракта, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.

6.4. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.

6.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

6.6. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки Сторонами исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, одна Сторона вправе потребовать от другой Стороны уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, дефолта, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Контракта, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад

141300, МО г. Сергиев Посад,

проспект Красной Армии д. 169

Банковские реквизиты

ИНН/КПП 5042084403/504201001

л/с 03000000030 в УФК по МО. (Администрация города Сергиев Посад (МУ «Совет депутатов гор. пос. Сергиев Посад»))р/с 40204810900000002283 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001

Председатель совета депутатов городского поселения Сергиев Посад

_______________Е.А. Душко

М.П. 

Поставщик:

 

Банковские реквизиты:

 

 

 

 

Директор

______________

М.П. 

 

 



Информация об использовании персональных данных посетителей нашего сайта.