temp

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Октябрь  11, 2007

ИЗВЕЩЕНИЕ №03/10
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
16.03.2010 г.

Уважаемые господа!

МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, расположенный по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169, телефон (496) 541-40-36, планирует осуществить текущий ремонт полов, стен, потолков для нужд МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД, путём запроса котировочной цены.

   

Наименование работ и затрат

Единица

Коли-

п/п

измерен.

чество

1

2

3

4

 

Раздел   ПОЛЫ

 

 

1

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

58

2

Разборка покрытий полов паркетных

м2

69

4

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2

шт

14

5

Грунтовка поверхности пола Бетоноконтактом, устройство самовыравнивающего пола т.12мм, устройство покрытия из досок ламинированных

м2

69

6.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2

м

58

 

Раздел   ПОТОЛКИ

 

 

7.

Ремонт штукатурки потолков 20% от общей площади, устройство подвесных потолков Армстронг на металлическом каркасе

м2

69

 

Раздел   СТЕНЫ

 

 

8.

Разборка по месту шкафных и антресольных стенок

м2

46

9.

Снятие обоев с поверхности стен

м2

58

10.

Очистка вручную стен от масляных красок

м2

86

11.

Ремонт штукатурки внутренних стен 30% от общей площади,  грунтовка ,сплошное выравнивание сухой смесью, оклейка обоями, покраска водоэмульсионными составами по обоям

м2

144

12.

Устройство  раскладок угловых из ПВх

м

36

13.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

м2

16

14.

Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу

м2

16,5

15.

Устройство перегородок из гипсокартоновых листов по металлическому каркасу  в два слоя с утеплением и устройством одного проема

м2

16,89

16.

Подготовка гипсокартоновой поверхности под оклейку обоями, оклейка обоями стен, покраска водоэмульсионными составами

м2

33,78

17.

Установка  декоративных панелей на радиаторы

м2

16

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Обязательно наличие сертификатов соответствия, паспорта качества и соответствие требованиям Госстандарта России.

В цену товаров и услуг должны войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных и неотъемлемых платежей, доставка необходимых материалов.

Максимальная цена контракта составляет – 495 000 рублей (Четыреста девяносто пять тысяч рублей)

Источник финансирования: средства местного бюджета.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до исполнения сторонами обязательств по контракту.

Условия выполнения работ: поставщик осуществляет выполнение работ и доставку товара своим транспортом. Обеспечивает гарантийное обслуживание.

Место выполнения работ: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169.

Оплата услуг производится в соответствии с предоставленной сметой, по факту выполненных работ на основании акта приема-сдачи по выставленному Исполнителем счета в течении срока действия заключенного Контракта.

Прием котировочных заявок осуществляется в письменной форме в виде предложений, или в форме электронного документа по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169, ком. 201. Поданная котировочная заявка регистрируется в соответствующем журнале, о чем выдается расписка в получении заявки, с указанием даты и времени получения, в качестве подтверждения получения заявки.

Дата начала подачи заявок – 16 марта 2010 г.

Дата и время окончания подачи заявок – 25 марта 2010 г., 17-00

Прием котировочных заявок осуществляется с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

Дата рассмотрения и оценки заявок – 26 марта 2010 г. 10-00.

Срок подписания с победителем контракта – от 7 до 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: Котировочная заявка, проект муниципального контракта.

Форма котировочной заявки должна соответствовать приложению к извещению.

Председатель единой комиссии: Т.Н. Смирнова



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению о проведении
котировки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

____________2010 г.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица) участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

(контактная информация)

В МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1. Осуществить текущий ремонт полов, стен, потолков помещений для нужд МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД:

 

Наименование работ и затрат

Единица

Коли-

п/п

измерен.

чество

1

2

3

4

 

Раздел   ПОЛЫ

 

 

1

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

58

2

Разборка покрытий полов паркетных

м2

69

4

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2

шт

14

5

Грунтовка поверхности пола Бетоноконтактом, устройство самовыравнивающего пола т.12мм, устройство покрытия из досок ламинированных

м2

69

6.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2

м

58

 

Раздел   ПОТОЛКИ

 

 

7.

Ремонт штукатурки потолков 20% от общей площади, устройство подвесных потолков Армстронг на металлическом каркасе

м2

69

 

Раздел   СТЕНЫ

 

 

8.

Разборка по месту шкафных и антресольных стенок

м2

46

9.

Снятие обоев с поверхности стен

м2

58

10.

Очистка вручную стен от масляных красок

м2

86

11.

Ремонт штукатурки внутренних стен 30% от общей площади,  грунтовка ,сплошное выравнивание сухой смесью, оклейка обоями, покраска водоэмульсионными составами по обоям

м2

144

12.

Устройство  раскладок угловых из ПВх

м

36

13.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

м2

16

14.

Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу

м2

16,5

15.

Устройство перегородок из гипсокартоновых листов по металлическому каркасу  в два слоя с утеплением и устройством одного проема

м2

16,89

16.

Подготовка гипсокартоновой поверхности под оклейку обоями, оклейка обоями стен, покраска водоэмульсионными составами

м2

33,78

17.

Установка  декоративных панелей на радиаторы

м2

16

На сумму:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

В цену товаров и работ входит уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных и неотъемлемых платежей, а так же доставка необходимых материалов.

С условиями оплаты, указанными в запросе котировочной цены, согласны.

«Поставщик»_______________________________ (подпись, печать)
                     должность, расшифровка подписи

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к извещению о проведении
котировки

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

_____________________________________________________________________________

г. Сергиев Посад «___» _____________ 200__ г.

МУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Душко Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава и решения совета депутатов городского поселения Сергиев Посад 01/01 от 17.07.2009г. с одной стороны и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с проведенным конкурсом (протокол от______ №____ ), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение подрядных работ по текущему ремонту нежилых помещений, общей площадью 79,2 кв.м. по адресу: МО, г. Сергиев Посад пр-кт. Красной Армии д.169, согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и уплатить за них обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Объем работ указан в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет_____________________

2.2. Стоимость выполнения работ по настоящему Контракту не может превышать лимитов финансирования данных работ.

2.3. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, оборудования, конструкций и изделий, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта.

3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с даты оплаты Заказчиком Подрядчику аванса и при условии передачи Подрядчику согласованного Технического задания и проектно-сметной документации.

3.2. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются Календарным планом (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.4. Несвоевременное выполнение Заказчиком условий п. 4.1. настоящего Контракта (как в части, так и полностью), служит правовым основанием для увеличения (продления) срока выполнения работ на время до фактического исполнения Заказчиком указанных условий Контракта.

3.5. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком, в рамках настоящего Контракта, осуществляется по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанного Сторонами.

3.7. Заказчик либо его представитель по доверенности осуществляет приемку выполненных работ в 3-хдневный срок с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности работ к приемке.

4. Порядок и условия оплаты

4.1. Заказчик производит авансирование работ единовременно 30% от стоимости настоящего Контракта, указанной в п. 2.1

4.2. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, с учетом выплаченного аванса, производится в течении срока действия настоящего Контракта.

4.3. Для подтверждения факта выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- Паспорта и сертификаты на примененные строительные материалы и изделия;

- Пакет исполнительной документации по работам, выполненным за отчетный период, включая Акты на скрытые работы;

- Счет, счет-фактура.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

1) Выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с проектно-сметной и иной рабочей документацией, нормами СНиП и требованиями ГОСТ.

2) Обеспечить своими силами и средствами с надлежащим качеством производство работ.

3) Во время выполнения работ, по настоящему Контракту, обеспечивать выполнение работ квалифицированным руководящим составом и рабочими.

4) Вести в ходе ведения работ надлежащий контроль качества используемых материалов, конструкций и выполненных работ, оформлять исполнительную документацию на выполненные работы, предусмотренную действующими в России требованиями СНиПов и ГОСТов.

5) Устранять, в случае выявления в период строительства и (или) сдачи работ по их о выполнении, а также в период гарантийного срока, недостатки (дефекты) за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6) Если это необходимо, подготовить строительную площадку к производству на ней работ и обеспечивать во время проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, нести ответственность за допущенные нарушения.

7) Немедленно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность завершения ее в срок и до получения от него указаний приостановить работы.

8) Обеспечивать беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ специалистов, осуществляющих авторский и технический надзор за производством работ.

9) Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

5.2 Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц (субподрядные организации) к исполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта, неся за них полную ответственность.

5.3. Подрядчик не имеет право, без письменного согласования с Заказчиком, производить замену материалов и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1.Заказчик обязуется:

1) Производить приемку и оплату надлежаще выполненных Подрядчиком работ.

2) По запросу Подрядчика оказывать ему необходимое содействие в выполнении последним своих обязанностей на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3) По мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить об этом Подрядчику. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке Стороны составляют соответствующий акт.

4) Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5) Согласовать Техническое здание и проектно-сметную документацию и передать их Подрядчику не позднее дня начала выполнения работ (п. 3.1. Контракта).

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, и действуют в течение двух лет с момента подписания актов о приемке выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах или в установленном оборудовании, возникшие не по вине Заказчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1., 3.2. настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, за каждый день просрочки.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного п. 4.2 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик вправе оштрафовать Подрядчика за ненадлежащее исполнение своих обязательств на сумму до 50% от стоимости услуг, согласно актов приема-сдачи работ за отчетный период, в случае, если со стороны Заказчика в адрес Подрядчика в процессе выполнения работ поступали замечания по качеству выполняемых работ.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов, терактов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо начать процедуру расторжения Контракта.

9. Разрешение споров между Сторонами

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту, а также заявления любой из сторон о досрочном его расторжении решаются путем переговоров. Обязателен претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 дней с даты получения ее стороной договора. При не достижении согласия на переговорах, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

9.2. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее ________

10.2. Все изменения к настоящему Контракту вносятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений.

10.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут в следующих случаях:

- по соглашению сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

- в случае невыполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт и потребовать от Подрядчика возврата перечисленных Заказчиком денежных средств.

10.4. Датой расторжения Контракта является дата подписания письменного соглашения.

11. Особые условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Подрядчика.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту, а также сметы и акты приема-сдачи выполненных работ, подписанные Сторонами или уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад

141300, МО г. Сергиев Посад,

проспект Красной Армии д. 169

Банковские реквизиты

ИНН/КПП 5042084403/504201001

л/с 03000000030 в УФК по МО. (Администрация города Сергиев Посад (МУ «Совет депутатов гор. пос. Сергиев Посад»))р/с 40204810900000002283 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001

Председатель совета депутатов городского поселения Сергиев Посад

_______________Е.А. Душко

М.П.

 Подрядчик:

 

 

Банковские реквизиты:

 

 

 

Директор

______________

М.П.

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

см. весь документ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальному контракту
от «___» _____________ 200__ г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

см. весь документ


 



Информация об использовании персональных данных посетителей нашего сайта.